Отправлено: 20.07.10 16:27. Заголовок: Договор подряда, договор на проектные работы, тендерная документация, офферта

Задаем вопрос получаем ответ

 Отправлено: 28.10.10 13:41. Заголовок: Переношу, мало ли ко..

Переношу, мало ли кому еще сгодится
http://avk3.borda.ru/?1-0-0-00007774-000-0-0-1288182571<\/u><\/a>

 Отправлено: 20.07.10 16:51. Заголовок: Договір підряду на к..

Договір підряду на капітальне будівництво N ______

м. _______________________
"___" ____________ 20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю __________________________, (надалі іменується "Замовник"), в особі директора __________________________ ____________________________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і
_________________________________________________________________, (надалі іменується "Підрядник") в особі директора _________________________ _____________________________________________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,
які спільно за текстом цього Договору іменуються "Сторони", а кожне окремо "Сторона", уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет договору
1.1. Підрядник зобов'язується виконати роботи з будівництва _____________________________________________________________________
на вул. ___________________, N ___ у місті _______________ (далі - Об'єкт) згідно із затвердженою проектною-кошторисною документацією (далі - Роботи Підрядника), здати в експлуатацію Об'єкт у встановлений термін.
1.2. Замовник зобов'язується надати Підряднику будівельний майданчик, проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування будівництва, прийняти завершений будівництвом об'єкт і повністю сплатити вартість виконаних робіт у порядку і в розмірах, передбачених цим Договором та додатками до нього.

2. Термін виконання робіт
2.1. Терміни виконання етапів Робіт Підрядником за цим Договором передбачено Графіком проведення робіт (додаток N 1)1
2.2. Загальний термін виконання робіт відповідає моменту введення Об'єкта в експлуатацію.
2.2.1. Термін введення Об'єкта в експлуатацію - не пізніше "__" _______________ року.
2.3. Підрядник має право достроково виконати свої зобов'язання за договором.
2.4. Відповідальність за дотримання субпідрядними організаціями термінів та якості виконаних субпідрядними організаціями робіт несе Підрядник.
2.5. Датою закінчення виконання Робіт Підрядника за цим Договором є дата введення Об'єкта експлуатацію.

3. Права й обов'язки сторін
3.1. Підрядник зобов'язується:
3.1.1. Почати будівництво не пізніше ___ календарних днів після надання будівельного майданчика та проектно-кошторисної документації.
3.1.2. Виконати своїми силами і коштами, зі свого матеріалу, якісно та у встановлений термін передбачені цим Договором Роботи Підрядника відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації і здати в експлуатацію Об'єкт не пізніше "__" ___________ 20__ року.
3.1.3. Надавати Замовнику документи, що підтверджують якість матеріалів та обладнання, що використовуються.
3.1.4. Підрядник гарантує відповідність якості матеріалів і обладнання, що використовуються ним для виконання Робіт Підрядника, вимогам до якості матеріалів та обладнання, затвердженим проектною документацією.
3.1.5. При виконанні Робіт дотримуватись на будівельному майданчику всіх необхідних заходів протипожежної безпеки, техніки безпеки, з охорони праці та охорони довкілля протягом всього періоду виконання Робіт до здачі Об'єкта в експлуатацію Замовнику, відповідно до норм та правил, що діють в Україні.
3.1.6. Виконати Роботи за цим Договором із дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні.
3.1.7. Оформити відповідно до чинних нормативних документів України виконавчу документацію, акти прихованих робіт, протоколи випробувань та інші документи компетенції Підрядника, необхідні для здачі Об'єкта в експлуатацію.
3.1.8. Забезпечити збереження матеріалів та обладнання, а також результату виконаних Робіт до здачі Об'єкта в експлуатацію.
3.1.9. Щомісяця надавати Замовникові акти виконаних робіт.
3.1.10. До здачі Об'єкта в експлуатацію передати Замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали й обладнання.
3.2. Підрядник має право:
3.2.1. Отримувати оплату за виконані роботи у розмірах; в терміни, передбачені цим Договором.
3.2.2. Залучати за власним вибором до виконання визначених обсягів робіт субпідрядні спеціалізовані будівельні та інші організації.
3.3. Замовник зобов'язується:
3..1. Передати Підряднику будівельний майданчик не пізніше __ календарних днів після набрання чинності цим Договором.
3.1.2. До початку виконання робіт забезпечити Підрядника затвердженою проектно-кошторисною документацією і всіма необхідними документами, що дозволяють виконання Робіт.
3.1.3. До початку виконання робіт зробити передоплату в розмірі __ % від загальної вартості робіт на поточний рахунок Підрядника.
3.1.4. Прийняти результати Робіт за цим Договором у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
3.1.5. Сплатити вартість виконаних Підрядником Робіт за цим Договором у порядку та в обсягах, передбачених Розділом 4 цього Договору.
3.4. Замовник має право:
3.1.1. У будь-який час здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю Робіт, що виконуються Підрядником, дотриманням термінів їх виконання, якістю матеріалів та обладнання, що надаються Підрядником, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника.
3.1.2. За своїм вибором вимагати безоплатного виправлення недоліків у виконаних Роботах або відшкодування понесених ним необхідних витрат з виправлення своїм коштом недоліків Робіт або відповідного зменшення винагороди за Роботи, якщо Підрядник припустився відхилень від умов цього Договору, які погіршили результат Робіт, або допустив інші недоліки при виконанні Робіт.

4. Сума договору та порядок розрахунків
4.1. Загальна сума цього Договору складається з витрат Підрядника та вартості Робіт, що виконуються Підрядником за цим Договором.
4.1.1. Загальна попередня сума цього Договору - ________________ грн. (____________________________________________________________________).
4.2. Загальна остаточна сума цього Договору буде додатково узгоджена Сторонами в Додатку до цього Договору на основі узгодженого Сторонами кошторису з урахуванням зауважень та змін у процесі будівництва.
4.3. Вартість окремих етапів робіт за цим договором визначається у Додатку2.
4.4. Зміна вартості робіт або матеріалів, вказаних у Кошторисному розрахунку, можлива тільки у разі внесення Замовником змін до робочого проекту або Дизайн-проекту або подорожчання матеріалів, виробів і конструкцій, підтвердженого документально, та оформляється додатковою угодою до цього Договору.
4.5. Оплата за цим Договором здійснюється Замовником Підряднику згідно з Графіками платежів платіжними дорученнями на поточний рахунок Підрядника у національній валюті України з урахуванням фактично виконаних обсягів робіт Підрядником на підставі актів виконаних робіт.
4.6. Остаточний розрахунок з Підрядником здійснюється протягом __ робочих днів після здачі Об'єкта в експлуатацію і підписання акта державної комісії про здачу Об'єкта в експлуатацію.
4.7. При недотриманні Підрядником Графіка виконання робіт Замовник має право відповідно зменшити суму платежу на величину невиконаних робіт, при цьому терміни виконання і закінчення Робіт Підрядника не змінюються.
4.8. Уразі припинення Робіт за цим Договором з ініціативи Підрядника, він зобов'язаний протягом 3-х банківських днів з дня отримання письмової вимоги Замовника повернути суму авансових платежів, зроблених Замовником, за вирахуванням вартості проведених робіт і встановлених на об'єкті конструкцій. Підрядник також відшкодовує Замовникові всі збитки, пов'язані з припиненням Договору і сплачує штраф у розмірі ___ % від загальної вартості Робіт Підрядника, за актом зупинення або припинення Робіт.
4.9. У разі необхідності проведення робіт, не передбачених в цьому Договорі, перелік таких робіт, їх вартість, графік виконання робіт та графік платежів будуть зафіксовані сторонами у Додаткових угодах до Договору, які є невід'ємною частиною Договору.

5. Порядок здавання та приймання робіт
5.1. Приймання-передача виконаних робіт оформляється актами приймання-передачі, підписаними обома сторонами.
5.1.1. Акти приймання-передачі щомісяця подаються Підрядником Замовнику.
5.2. Здавання в експлуатацію об'єкта загалом оформляється актом, дата підписання якого Сторонами визначає момент передачі об'єкта у власність Замовника.
5.3. Замовник зобов'язаний прийняти роботи, виконані Підрядником, не пізніше ___________ календарних днів з дня отримання від Підрядника акта виконаних робіт.
5.4. У випадку мотивованої відмови Замовника прийняти виконані роботи Сторонами складається акт з переліком претензій Замовника, в якому вказуються терміни усунення недоліків у виконаних роботах.

6. Гарантійні терміни
6.1. Гарантія на виконані Роботи Підрядника встановлюється з дати введення Об'єкта в експлуатацію і становить ___ (__________________________) років.
6.2. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки (дефекти), несправності, виявлені протягом гарантійного строку, вказаного у п. 6.1 цього Договору.
6.3. Перелік недоліків визначається актом про дефекти, складеним Сторонами.
6.3.1. У акті про дефекти фіксуються дата виявлення недоліків і строки їх усунення.
6.4. У разі усунення недоліків (дефектів) у Роботах Підрядника в період гарантійного строку, які зупиняють роботу Замовника на період їх усунення, гарантійний строк обчислюється заново з дня усунення недоліків.
7. Страхування ризиків
7.1. Підрядник зобов'язаний протягом ___ календарних днів з дня укладення цього Договору за свій рахунок застрахувати ризики:
7.1.1. що виникають при транспортуванні матеріалів, пристроїв, конструкцій та виробів від місця їх вивантаження до будівельного майданчика;
7.1.2. що пов'язані зі збереженням виконаних робіт, матеріальних цінностей, розмішених на будівельному майданчику, від вогню та стихійного лиха у період від початку робіт на об'єкті до моменту здачі його в гарантійну експлуатацію;
7.1.3. що виникають відповідно до законів про охорону праці.
7.2. Підрядник зобов'язаний передати Замовникові копії страхових полісів та підтвердження сплати страхових платежів протягом __ днів з моменту підписання цього Договору.

8. Відповідальність сторін
8.1. За невиконання або неналежне виконання узятих на себе зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у порядку та на умовах, зазначених у цьому Договорі, а саме:
8.1.1. Відповідальність Підрядника:
А) за порушення терміну введення Об'єкта в експлуатацію, вказаного у п. 2.1. Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у сумі __________ грн. (__________________________________________) за кожен день прострочення;
Б) за неякісне виконання Робіт Підрядника, передбачених цим Договором, Підрядник зобов'язаний виправити їх за свій рахунок або відшкодувати Замовнику вартість витрат на виправлення неякісно виконаних робіт у повному обсязі;
В) сплата штрафу не звільняє Підрядника від обов'язку належного виконання зобов'язань за цим Договором;
Г) уразі порушення Підрядником терміну введення в експлуатацію Об'єкта, вказаного у п. 2.1 цього Договору, більш ніж на ___ (_______________________) календарних днів Замовник має право на розірвати Договір, та вимагати компенсацію збитків і стягнення штрафних санкцій, передбачених Договором та чинним законодавством України, що виникли у зв'язку з порушенням термінів введення Об'єкта в експлуатацію.
8.1.2. Відповідальність Замовника:
А) за невчасне здійснення розрахунків Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми нездійсненого платежу на користь Підрядника за кожен день прострочення.

9. Форс-мажор
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору і спричинені подіями надзвичайного характеру, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти їм розумними заходами (форс-мажор).
9.2. При настанні і (або) припиненні вказаних у п. 9.1. цього Договору обставин Сторона, яка довідалася або повинна була довідатися про цей факт, повідомляє іншу Сторону протягом ___ (_______________________) діб, додавши відповідне підтвердження (свідоцтво, видане торговельно-промисловою палатою, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили).
9.3. За відсутності своєчасного повідомлення винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні іншій Стороні неповідомленням або невчасним повідомленням про настання обставин непереборної сили.
9.4. Настання форс-мажорних обставин збільшує строк виконання Договору на період їх дії.

10. Порядок розгляду спорів
10.1. При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей за цим Договором або у зв'язку з ним Сторони застосовують досудове врегулювання спорів.
10.2. Спори та розбіжності у рамках цього Договору, не врегульовані сторонами в досудовому порядку, передаються на розгляд суду.

11. Інші умови
11.1. Сторони зобов'язані у триденний строк з дня підписання цього Договору обмінятися листами із зазначенням офіційних представників Сторін та їхніх повноважень з виконання цього Договору.
11.2. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін.
11.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути зроблені у письмовій формі та підписані Сторонами.
11.3.1. Зміни і доповнення додаються до цього Договору і є його невід'ємною частиною.
11.4. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.
11.5. Підрядник є платником податку на прибуток на загальних підставах.
11.6. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
11.7. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

12. Юридичні адреси, реквізити і підписи сторін

ЗАМОВНИК
Директор

______________________

(М. П.)
ПІДРЯДНИК

Директор
______________________

(М. П.)

1 Зразок наводиться без додатків


Зразок договору складено станом на 01.01.2009 р.

 Отправлено: 20.07.10 16:53. Заголовок: ДОГОВІР ПІДРЯДУ НА ..

ДОГОВІР ПІДРЯДУ
НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ІЗ МАТЕРІАЛІВ ЗАМОВНИКА
м. ________________________
"___" ____________ 200_ р.

________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони, та
______________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Підрядник") в особі ____________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншої с сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір підряду на виготовлення продукції із матеріалів Замовника (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. На умовах даного Договору Підрядник зобов'язується на власний ризик виконати роботи, визначені у п. 2.1 цього Договору (надалі іменуються "роботи"), щодо виготовлення наступної продукції із матеріалів Замовника: _____________________________________________________ (надалі іменується "продукція"), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Підрядником роботи (продукцію).

2. ОБСЯГ ТА ВИДИ РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ПІДРЯДНИКОМ
2.1. Підрядник зобов'язується забезпечувати систематичне виробництво (тобто ____________________________________) продукції в загальному обсязі ___________ партій по _______________ одиниць продукції кожна на виробничих площах Підрядника, які знаходяться за адресою ____________________________.

3. ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ПРОДУКЦІЇ
3.1. Кількісні і якісні характеристики продукції визначаються Замовником на кожну її партію шляхом надання окремої специфікації Підряднику в строк ____________.
3.2. Строки виробництва окремої партії продукції та строки її передання Замовнику визначається Замовником шляхом передання Підряднику специфікації по факсу або поштою в строк ________________, але не можуть бути меншими: _______________ - для виробництва партії продукції, _________________ - для передання партії продукції Замовнику.
3.3. Якість продукції повинна відповідати вимогам Замовника, викладеним у ________________ та вимогам, встановленим чинним законодавством України.
3.4. Підрядник зобов'язаний суворо виконувати всі вказівки Замовника з приводу виробництва продукції, які надаються Замовником шляхом _____________ в строк ____________________.
3.5. Підрядник зобов'язаний негайно інформувати Замовника в тому випадку, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує якості продукції, шляхом ______________.

4. УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
4.1. Роботи виконуються із матеріалів Замовника, які визначені у Додатку N ___ до цього Договору. Матеріали, які не були надані Замовником, але є необхідними для виконання робіт, надаються Підрядником.
4.2. Замовник надає Підрядникові матеріали для виконання робіт шляхом ___________________ у _________________ строк.
4.3. Якість матеріалів Підрядника, що використовуються ним для виконання робіт за цим Договором, повинна відповідати вимогам Замовника.
4.4. Норми витрат матеріалу Замовника визначені у ________________. Підрядник відповідає за неправильне використання матеріалів, наданих Замовником. Підрядник зобов'язаний надати Замовникові звіт про використання матеріалів Замовника у _____________ строк шляхом _________________ та повернути Замовникові залишок відповідних матеріалів та основні відходи шляхом _____________ у _____________ строк. За порушення своїх обов'язків, що визначені у цьому пункті Договору, Підрядник несе наступну відповідальність: _________________________________________.
4.5. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) матеріалу до настання строку здавання Підрядником визначених цим Договором робіт несе Сторона, яка надала матеріал, а після настання цього Строку - Сторона, яка пропустила строк.
4.6. Підрядник протягом 10-ти календарних після набрання чинності цим Договором надає Замовнику необхідну проектну документацію: креслення, зразки, а також інші необхідні документи для ознайомлення з процесом виконання робіт, а Замовник протягом 5-ти календарних днів погоджує цю проектну документацію і в разі необхідності для покращення якості виробів надає додаткову (технічне завдання).
4.7. Підрядник зобов'язується забезпечити Замовнику необхідні умови для ознайомлення з виконанням робіт, які включають в себе і перевірку технологічних процесів шляхом ________________ в строк __________________.
4.8. Устаткування, обладнання та необхідні умови для виконання робіт повинні бути надані (забезпечені) Підрядником, але в разі необхідності (тобто за умови, що ___________________) можуть бути надані (забезпечені) Замовником шляхом _____________ в строк _________________.
4.9. У випадку неякісності наданого Замовником відповідно до умов цього Договору матеріалу Замовник зобов'язаний зробити заміну матеріалу протягом 10-ти діб з моменту повідомлення його про це Підрядником.

5. ЦІНА РОБОТИ
5.1. Ціна роботи за цим Договором визначається у твердому кошторисі, який є Додатком N ___ до цього Договору, та включає в себе відшкодування витрат Підрядника та плату за виконані ним роботи.
5.2. Витрати Підрядника відшкодовуються йому Замовником в порядку _________ в строк _____________.
5.3. Плата за виконані Підрядником роботи сплачується шляхом _______________ в строк _____________________.
5.4. За дострокове виконання робіт більш ніж на 15 днів Замовник здійснює Підряднику доплату в розмірі ____________ шляхом _________________.

6. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ
6.1. Підрядник зобов'язується розпочати виконання робіт протягом ___________ з моменту надання йому матеріалів Замовника відповідно до ст. 4 цього Договору, завершувати роботи з виробництва конкретної партії продукції та передавати таку партію Замовнику шляхом __________ в строк, передбачений в п. 3.2 цього Договору.
6.2. Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов'язаний письмово повідомити Замовника про готовність продукції до здавання протягом 3-х календарних днів.
7. КОНТРОЛЬ ЗАМОВНИКА ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ
7.1. Підрядник зобов'язується в строк ________ інформувати Замовника про хід виконання робіт шляхом________________.
7.2. Замовник має право в будь-який час перевірити хід та якість робіт, що виконуються Підрядником, не втручаючись у його діяльність.

8. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ
8.1. Приймання-передача продукції здійснюється Сторонами за Актом приймання-передачі окремої партії продукції протягом ________ з моменту повідомлення Замовника про готовність чергової партії до приймання у визначеному в Додатку N ___ до цього Договору порядку.
8.2. Приймання-передача продукції здійснюється за адресою: ____________________________________.

9. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК
9.1. Гарантійний строк на продукцію за цим Договором складає ________ з моменту передання відповідної партії продукції в порядку, встановленому в ст. 8 цього Договору.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
10.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

11. ДІЯ ДОГОВОРУ
11.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.
11.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.11.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.
11.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
11.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
11.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
11.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
11.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України. До вищезазначених правовідносин можуть бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
12.2. На момент укладення цього Договору Підрядник та Замовник є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
12.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватись при тлумаченні умов цього Договору.
12.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
12.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
12.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
12.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
12.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ПІДПИСИ

За ПІДРЯДНИКА
Керівник ___________/_______/

м. п.

ЗАМОВНИК
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

СТОРІН

За ЗАМОВНИКА
Керівник __________/_______/

м. п.


Зразок договору складений станом на 01.01.2009 р.

 Отправлено: 20.07.10 16:54. Заголовок: ДОГОВІР ПІДРЯДУ З Т..

ДОГОВІР
ПІДРЯДУ З ТИМЧАСОВИМ ТРУДОВИМ (ТВОРЧИМ) КОЛЕКТИВОМ
м. _______________
"___" _____________ 200_ р.

________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _______________________________________, з однієї сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
та тимчасовий трудовий (творчий) колектив (надалі іменується "ТТК") в особі
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє від імені і є уповноваженим представником _________________________ __________________________ на підставі __________________________________, з іншої сторони,
уклали цей Договір підряду з тимчасовим трудовим (творчим) колективом (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ТТК зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, виконати наступну роботу: ___________________________________ ______________________________________________________________________
(характер і вид робіт)
(надалі іменується "Робота") у відповідності із завданням Замовника.
1.2. ТТК виконує Роботу поетапно і здає Замовнику результати виконання окремих етапів Роботи у відповідності із завданням Замовника і календарним планом, що додані до цього Договору і є його невід'ємними частинами.
1.3. Загальний строк виконання Роботи:
початок _________________________________________________________
закінчення _______________________________________________________
ТТК має право достроково виконати і здати Роботу.
1.4. Результати виконання Роботи передаються ТТК Замовникові у вигляді ______________________________________________________________________. Окремі етапи Роботи оформляються: ______________________________________.
1.5. Проміжні та кінцеві етапи Роботи ТТК передає Замовнику: _________.
1.6. Робота вважається виконаною, а результати її виконання переданими Замовникові після підписання Акта приймання-передачі (технічного акта впровадження) представником Замовника і ________________________________ ______________________________________________________________________.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
2.1. Для виконання Роботи Замовник забезпечує ТТК необхідними приміщеннями, засобами, матеріалами, обладнанням і комплектуючими виробами у відповідності до доданого до цього Договору опису або іншим способом, обумовленим в додатках до цього Договору.
2.2. Замовник встановлює форму звітності.
2.3. Замовник зобов'язаний прийняти проміжні та кінцеві результати виконання Роботи протягом _______(_________) днів з моменту повідомлення ТТК про готовність.
2.4. Замовник виявляє допущені ТТК відхилення від умов виконання цього Договору або недоліки в Роботі, що погіршують її результати, і вимагає їх усунення в установленому цим Договором порядку.
2.5. Замовник зобов'язаний вчасно оплатити виконану згідно цього Договору Роботу.
3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ТТК
3.1. Члени ТТК виконують Роботу у вільний від основної роботи або навчання час.
3.2. Керівник ТТК, обраний загальними зборами його членів, організує весь процес виконання Роботи і несе персональну відповідальність за її результати, її реальне, належне, своєчасне і якісне виконання.
3.3. ТТК має право змінити свій склад рішенням загальних зборів, яке приймається більшістю голосів і затверджується представником Замовника.
3.4. ТТК несе матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввіреного йому Замовником майна.
3.5. ТТК представляє Замовнику звіти про виконану Роботу (проміжні та остаточний) в строки, встановлені в цьому Договорі (календарним планом).
3.6. ТТК зобов'язаний своєчасно і якісно виконати Роботу і передати Замовнику проміжні і кінцеві результати Роботи.
3.7. ТТК надає Замовникові звіт про використання матеріально-технічних ресурсів і повертає їх залишки.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
4.2. У випадку несвоєчасного початку виконання Роботи або її виконання з вагомими порушеннями строків, передбачених цим Договором (календарним планом) – прострочення виконання Роботи, Замовник має право достроково розірвати цей Договір з пред'явленням вимог до ТТК про відшкодування збитків.
4.3. У випадку допущення ТТК відступів від умов цього Договору або встановлення інших недоліків, що погіршили результати Роботи, Замовник має право зобов'язати ТТК усунути їх в ____________________ строк за рахунок ТТК.
ТТК відшкодовує Замовнику витрати, понесені ним на виправлення допущених ТТК порушень і недоліків в результатах Роботи.
При встановленні вказаних порушень, недоліків, що погіршили результати Роботи, винагорода ТТК зменшується на _____________________ грн. (відсотків).
4.4. При порушенні строків, встановлених цим Договором (календарним планом), ТТК виплачує неустойку в розмірі ______________ грн. за календарний день прострочення. Неустойка вираховується із суми винагороди ТТК.
4.5. За несвоєчасне надання Замовнику встановлених форм звітності ТТК виплачує неустойку в розмірі _________________ грн. за кожний день прострочення, але не більше _____________________ грн.
За неподання встановлених форм звітності ТТК виплачує неустойку в розмірі ___________________ грн. Неустойка вираховується із суми винагороди ТТК.
4.6. При наявності істотних недоліків на одному з етапів Роботи, що приводять до невиконання умов, встановлених пп. _____________ Договору, Замовник має право розірвати Договір без оплати виконаної Роботи з пред'явленням вимог про відшкодування збитків.
4.7. Сплата штрафних санкцій за цим Договором не звільняє Сторону від виконання взятих на себе обов'язків в натурі.
4.8. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

5. ВИНАГОРОДА ТТК І РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
5.1. За цим Договором Замовник виплачує ТТК _______________________
___________________ грн. шляхом ________________ протягом _______________ після закінчення Роботи і передання результатів робіт Замовникові.
5.2. Розподіл колективного заробітку ТТК здійснює самостійно.
5.3. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печаткою Замовника.
6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства. До вищезазначених правовідносин можуть бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Замовника.
7.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, якщо вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печаткою Замовника.
7.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
7.7. За ТТК цей Договір підписується _______________________________. Відповідний підпис вважається підписом ТТК як Сторони цього Договору.


РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Підписи

За ЗАМОВНИКА
Керівник _______________/_________/
м. п.

ТТК
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

сторін

За ТТК
__________________/__________/




Зразок договору складений станом на 01.01.2009 р.

 Отправлено: 20.07.10 17:01. Заголовок: (Фірмовий бланк або ..

(Фірмовий бланк або штамп із зазначенням повного найменування, поштових і платіжних реквізитів заявника претензії)
___________________________________
(повне найменування особи, якій ___________________________________
пред'являється претензія) ___________________________________
(поштові реквізити, телефон)
Дата "___" ____________ 200_ р.

ПРЕТЕНЗІЯ N ___
про прострочення виконання договору підряду

Сума цієї претензії становить ___________________________________ грн.
(зазначити суму претензії, в тому випадку, якщо
______________________________________________________________________
претензія підлягає грошовій оцінці, до претензії додати розрахунок суми претензії)
За Договором підряду від "___" ____________ ____ р. N ___________, укладеним між ________________ та ________________, передбачається обов'язок Підрядника _________________________________ здати в експлуатацію в "___" ____________ ____ р. наступний об'єкт:
______________________________________________________________________
(назва об'єкта)
Фактично виконання Підрядником взятого на себе зобов'язання мало місце із значним простроченням, оскільки будівництво ____________________________ було закінчено "___" ____________ ____ р. Відповідно, прострочення становило _____________________________________________, що підтверджується актом _____________________________ приймальної комісії.
На підставі ______________________________________________________
(вказати відповідні положення Договору та чинного законодавства)
Підрядник зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі ________ % від кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт за кожний день прострочення, а всього ___________________________________________________________ грн.
Вказану суму необхідно перерахувати на поточний рахунок Замовника N _____ у ___________________________________________________ в строк до "___" ____________ ____ р.

ДОДАТКИ:
(подається перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів)
1. _______________________________.
2. _______________________________.
3. _______________________________.
4. _______________________________.
5. _______________________________.
У разі, якщо визначені у претензії документи відсутні у іншої сторони, до претензії додаються оригінали документів, що підтверджують пред'явлені заявником претензії вимоги, або їх належним чином засвідчені копії.

Керівник
або його заступник

_____________________________
(підпис)
Виконавець
_____________________________
(прізвище, номер телефону)

Зразок претензії складений станом на 01.01.2009 р.

 Отправлено: 23.07.10 10:11. Заголовок: Участвуем в тендере...

Участвуем в тендере. Впервые сталкиваюсь с этим. Что? Куда? В какой форме?

 Отправлено: 23.07.10 12:41. Заголовок: Понимаю, жара, пятни..

Понимаю, жара, пятница... Но помогите чайнику! Начала читать законодательство, просветление есть, но только местами. Самый насущный вопрос: какую именно сметную документацию подавать заказчику? весь комплект ДЦ, СС или еще что-то?

 Отправлено: 23.07.10 13:23. Заголовок: Договірна ціна,Зведе..

Договірна ціна,Зведений кошторисний розрахунок,Дефектний акт,Пояснювальна записка,Локальний кошторис,Відомість ресурсів,Розрахунок загальновиробничих витрат.

 Отправлено: 23.07.10 13:31. Заголовок: и еще копии лицензий..

и еще копии лицензий и если есть рекомендации и краткий список Ваших построенных объектов

 Отправлено: 23.07.10 13:31. Заголовок: Дефектний акт проект..

цитата:

Дефектний акт

проект ведь есть, нужен и акт?...
И кстати, если в проекте есть работы, которые заказчик хочет сделать своими силами (никак не оформляя документально) можем ли мы в тендерном предложении не учитывать эти работы?

 Отправлено: 23.07.10 13:39. Заголовок: Sol6ka пишет: И кст..

Sol6ka пишет:

цитата:

И кстати, если в проекте есть работы, которые заказчик хочет сделать своими силами (никак не оформляя документально) можем ли мы в тендерном предложении не учитывать эти работы?

можете, только потом если Заказчик передумает, оформите допом, или указать в пояснительной записке, что такието работы подрядчик производит своими силами

 Отправлено: 23.07.10 14:18. Заголовок: что-то я вообще запу..

что-то я вообще запуталась с затратами на проектные работы и их экспертизой... В сметной проектной документации они есть, я их в тендере не включаю, а как заказчик их себе компенсирует тогда? или он и не должен за счет этих средств?

 Отправлено: 23.07.10 14:37. Заголовок: Sol6ka, а Ваше предп..

Sol6ka, а Ваше предприятие и проект разрабатывает?

 Отправлено: 23.07.10 14:43. Заголовок: Разрабатывало, ранее..

Разрабатывало, ранее был отдельный договор

 Отправлено: 23.07.10 15:33. Заголовок: Sol6ka пишет: Разра..

Sol6ka пишет:

цитата:

Разрабатывало, ранее был отдельный договор

Значит договор на проектирование заключался и оплачивался без тендера?

 Отправлено: 23.07.10 16:37. Заголовок: да, именно так, отде..

да, именно так, отдельно

 Отправлено: 23.07.10 16:56. Заголовок: Sol6ka пишет: да, и..

Sol6ka пишет:

цитата:

да, именно так, отдельно

Так чего Вы переживаете, это уже проблемы заказчика. Главное, чтобы Вы все свои затраты учли в тендерном предложении. Просмотрите подраздел. 3.2. ДБНа, чтобы ничего не упустить.

 Отправлено: 04.08.10 15:02. Заголовок: Передача объемов другому подрядчику

Ситуация:
Между заказчиком и подрядчиком есть договор, цена динамическая, где есть ориентировочная фиксация объема работ в м.кв.Вместо договорной цены приложен протокол согласования договорной цены, где в произвольной форме(exel)изложен перечень работ .Причем в каждой позиции сидят и материалы и конструкции и работы и накладные р-ды и прибыль и НДС без выделения.
Часть объемов наперед закрыто актом 2кб,(работы не выполнены) причем у Заказчика акт не проведен .
На данный момент заказчик хочет отдать часть объемов другому подрядчику (нам) по тому что первый срывает сроки и уже понятно что своими силами он работы к сроку не выполнит.
Вопроса три:
1. В договоре есть фраза что изменение объема работ возможно только по согласованию сторон и оформляются доп соглашением. Каким документом скорректировать объемы работ между двумя подрядчиками, если Договорной и ЛК к ней нет?
2. Как оформить передачу материалов? Ведь заказчик заплатил аванс допустим 10000 грн а первый подрядчик опроцентовался на 5000 грн, а на разницу говорит что купил материалы, хотя в договоре есть фраза , что материалы подрядчик покупает пропорционально ,а не на весь объем работ сразу.Деньги не вернет отдаст материалами, но ведь нет документа где есть эта стоимость материалов?
3. Как избежать двойного процентования объемов, ведь первый подрядчик наперед закрыл работы которые не сделал , а теперь они у нас, а минусовку делать нехочет , мотивируя что акт конца прошлого года и все материалы списаны?

В действительно суммы плюс три нолика от тех что я писала, мое руководство страшно хочет тут работать, а я не представляю не только как оформить документально, а уж как физически будем принимать вовсе аут.

 Отправлено: 04.08.10 15:26. Заголовок: Marinka 1. пущай за..

Marinka
1. пущай заказчик сам разбирается с предыдущим подрядчиком
2. Marinka пишет:

цитата:

но ведь нет документа где есть эта стоимость материалов

есть, если материалы действительно куплены, то пускай заказчик потребует две копии накладных (на отпуск товара и налоговую), если не предоставит, пускай возвращает аванс
3. Технадзор заказчика и прораб (нач.участка) первого подрядчика составляют фактическую ведомость объемов выполненных работ и подписывают, а директора ее утверждают.

 Отправлено: 04.08.10 15:39. Заголовок: Вит Пасиб :sm12: Ма..

Вит Пасиб
Материалы могут быть куда угодно куплены у них же не один объект.Но заказчик думать не хочет, он говорит так, хотите работать -сами решайте вопросы. На базе чего ведомость, нет сметы? есть очень укрупненная бумажка с тремя позициями. А те понятно всеми лапами упираются, очень им надо объемами делиться.

 Отправлено: 04.08.10 16:14. Заголовок: Marinka пишет: зака..

Marinka пишет:

цитата:

заказчик думать не хочет, он говорит так, хотите работать -сами решайте вопросы.

еще по п.3: на одном обьекте не может быть два генподрядчика зарегистрированных в гаске, полюбому будет один, а остальные субчики

 Отправлено: 04.08.10 16:34. Заголовок: Вит Там заказчик с ф..

Вит Там заказчик с функцией генподрядчика, остальные все субчики

 Отправлено: 04.08.10 17:04. Заголовок: Marinka тогда идеаль..

Marinka тогда идеальный вариант - заказчику подписать с первым подрядчиком фактические объемы выполненных работ, первому подрядчику передать материалы (вернуть аванс) заказчику, закрыть договор по согласию сторон если не противоречит условиям договора, и подписать заказчику (генподрядчику) уже два новых договора с первым подрядчиком и с Вами, где четко будут указаны виды и объемы выполняемых работ каждым подрядчиком.

 Отправлено: 16.08.10 19:15. Заголовок: MarinkaПопробуйте ко..

MarinkaПопробуйте комиссию создать с представителями предыдущего подрядчика и вашими, пересчитайте все объемы, что сделано,что -нет, но взято в Ф2, составьте акт (можно и в произвольной форме),о том какой процент работ выполнен, в каком состоянии принимаете, какие материалы и в каком количестве присутствуют. От этого можно уже отталкиваться. Тот объем,что уже включен в ф2 ,но не выполнен фактически - тоже включите в акт,закупленные,и присутствующие фактически материалы -вычтитеиз общей суммы. За этот объем предыдущий подрядчик должен вам выплатить денюжку.Только об этом должны дирехтура договориться, а дело сметчика правильно оформить акты и подсчитать сумму.

 Отправлено: 04.08.10 15:57. Заголовок: Marinka, а з якого б..

Marinka, а з якого боку ви в даній ситуації, є проблеми в відносинах Замовник-Підрядник, чому розрулювати їх повинен 2-й Підрядник, тепер по пунктам.

1. Якщо в самому договорі немає пункту про розірвання, то згідно постанови № 668 КМУ від 1.08.2005 п. 117-118 замовнику потрібно домовлятись полюбовно, в іншому випадку суд, а це діло довге і неприємне..
2. Тут все простіше, на товар повинні бути накладні копії яких ви можете вимагати, крім того не полінуйтесь зв’язатись з продавцем вказаним в накладній і уточнити ціни на дані матеріали (для того щоб вам не пред’явили абсолютно ліву накладну від абсолютно лівої фірми), крім того подивіться по протоколу погодження ДЦ чи вигідно буде вам виконувати цю роботу за різницю між сумою зазначеною в протоколі погодження ДЦ і вартістю матеріалів які вам передасть Замовник, в іншому випадку вимагайте перегляду ДЦ до підписання Договору, або відмовляйтесь від роботи адже проблеми з матеріалами в даному випадку це цілком проблеми ЗАМОВНИКА і аж ніяк не ваші.
3. По цьому питанню в бухгалтерів потрібно консультуватись що кому світить, і зновуж вам потрібно чекати як Замовник розбереться з Підрядником 1, як варіанти розвитку подій:
1) Замовник проводить акт виконаних робіт, Підрядник -1 в свою чергу робить акт коректування (від’ємний) - незадоволені бухгалтера Замовника
2) Замовник проводить акт лише на виконані фактично роботи тим періодом, коли закрився Підрядник - 1 - незадоволені обидві сторони
3) Замовник проводить акт лише на виконані фактично роботи на даний період - Підрядник - 1 просто в шоці

Схоже поки дописав - вже все повирішували

 Отправлено: 04.08.10 16:24. Заголовок: Ну не переубедишь ру..

Ну не переубедишь руководство, я так понимаю условием, что мы будем там работать,есть решение проблем нами. Во всяком случае мне сегодня поручено сделать письма за заказчика и дополнительное соглашение по измению объемов тоже за заказчика. Все бумажки сопроводительные у нас

 Отправлено: 11.08.10 10:18. Заголовок: А у меня опять по до..

А у меня опять по договорам вопросы.Сделали мы маленькую работку, между нами и заказчиком генподрядчик.

Все как всегда, по принципу " хватай мешки , вокзал отходит".Генподрядчик включил наши работы в свою смету одной строкой, такие у них с заказчиком отношения, сначала делаем, потом согласовываем, хотя и не редкость такое .Хотя генподрядчику я в тот же день скинула сметку , и кто мешал по человечески делать.
Теперь при сдавании объемов технадзор заказчика не только требует подтверждения объемов и т.п, но согласование цен на материальные ресурсы , что тоже привычно. Он после подписанной договорной цены, хочет пересматривать вообще все прибыль, административные и т.п.. Там ремонт был и так ,что прибыль ,что админ.

Я ссылаюсь на п3.3.3.3 и на п3.3.9.1 ДБН-1.1-1.2000,и доказываю что он не прав, после подписания ДЦ это уже нельзя корректировать, может еще какие разъяснения есть?
Бюджет это.

 Отправлено: 11.08.10 10:43. Заголовок: Marinka , ошибки, вы..

Marinka , ошибки, выявленные на любой стадии строительства, подлежат корректировке.

 Отправлено: 11.08.10 10:48. Заголовок: Аэронаташа Спасибо ..

Аэронаташа Спасибо , Но там не ошибки, прибыль и административные взяты по Госстрою и зарплата тоже.

 Отправлено: 11.08.10 11:04. Заголовок: Marinka пишет: Я сс..

Marinka пишет:

цитата:

Я ссылаюсь на п3.3.3.3 и на п3.3.9.1 ДБН-1.1-1.2000,и доказываю что он не прав, после подписания ДЦ это уже нельзя корректировать, может еще какие разъяснения есть? Бюджет это.

так вот я про это и говорю - работайте с заказчиком. потому что акты м-ду генподрядчик-субподрядчик должны быть один к одному м-ду генподрядчик - заказчик на работы, которые поручено выполнять субчику. и вообще было бы лучше, чтоб генподрядчик не совал ваши работы себе в акт. пусть лучше он разобъёт его на 2 акта, в акт с вашими объёмами выставит все ваши показатели, но выпустит их от своего имени.

 Отправлено: 11.08.10 22:35. Заголовок: Marinka может и ошиб..

Marinka может и ошибусь но что по договору прописано то и требуйте... а отношения ген и зак вас не трогают (если договором другое не предусмотрено).

 Отправлено: 16.08.10 14:31. Заголовок: Затупила что-то. Орг..

Затупила что-то.
Орг-ция без лицензии заключила договор на монтаж м/п окон и взяла на субподряд орг-цию с лицензией для віполнениея работ. По-моему так делать нельзя. Не бюджет.

 Отправлено: 16.08.10 14:43. Заголовок: Маjа где то читал в..

Маjа где то читал в ЦО что можна. А если не бюджет мне кажеться тем более.

 Отправлено: 16.08.10 14:59. Заголовок: Маjа нельзя, нужно ч..

Маjа нельзя, нужно чтобы было в лицензии
"4.04.00 Генеральний підрядник у будівництві"

 Отправлено: 16.08.10 17:09. Заголовок: Marinka пишет: Можн..

Marinka пишет:

цитата:

Можно, мы берем тех у кого есть пожарная лицензия, а нас наш генподрядчик берет на работы по алюминию дереву и металопластику не имея этих кодов.

правильно, потому что у Вашего генподрядчика есть
Вит пишет:

цитата:

"4.04.00 Генеральний підрядник у будівництві"

 Отправлено: 16.08.10 17:53. Заголовок: Вит В старом кодифик..

Вит В старом кодификаторе на генподряд лицензии не было, я почему знаю, они тоже сейчас оформляют, у них тоже пятилетняя лицензия заканчивается, а с их сметным я дружу. И у нас же тоже нет этого кода в старой лицензии, а на мокрый фасад брали и только месяц назад как сдали мы, бюджет был.

Вот в этой ветке интересно про это

http://forum.ua-tenders.com/viewtopic.php?t=2061<\/u><\/a>

 Отправлено: 16.08.10 14:45. Заголовок: На генподряд нужна л..

На генподряд нужна лицензия.

 Отправлено: 16.08.10 15:29. Заголовок: Можно, мы берем тех ..

Можно, мы берем тех у кого есть пожарная лицензия, а нас наш генподрядчик берет на работы по алюминию дереву и металопластику не имея этих кодов. Пока старая лицензия проходило и на бюджете ( и проходит) .
А с новой лицензией столько новых кодов , что наплачешься, вот сейчас оформляем, не только на виды работ но и на условия где будем строить и на типы сооружений,а если с проектированием как у нас так еще коды на отвественность.
Одни только лицензионные программы чего стоят.
Кстати осторожно , на проектирование нужен не только AvtoCAD какой нибудь лицензионный но и Windows и Microsoft Office
Вот , чуть жертвой этого не стали, еще таких только штрафов не хватало
http://kommersant.ua/doc.html?docId=1419744<\/u><\/a>
И код в статистике пришлось брать на инжиниринг, если есть проектирование , а раньше такого не было.

 Отправлено: 17.08.10 14:10. Заголовок: Я скоро поселюсь в э..

Я скоро поселюсь в этой теме А подскажите мне пожалуйста это так жара действует или так действительно надо делать( хотя не могу в такое поверить)
Наш субчик принес принес цеховую калькуляцию (еще раз цеховую) в которой последней строкой значицца "Отчисления на генподряд -2%".
На мое возмущенное что это? мне сказали ну как же мы вам отчисляем
Наверно надо было с этим в темку про юмор

 Отправлено: 17.08.10 14:24. Заголовок: Marinka а они Вам де..

Marinka а они Вам действительно отчисляют?

 Отправлено: 17.08.10 15:03. Заголовок: Мы недоплачиваем по ..

Мы недоплачиваем по актам и оформляем акт на генподрядные на разницу

 Отправлено: 17.08.10 15:09. Заголовок: Marinka Это неправи..

Marinka
Это неправильно. Мне как-то бухгалтер весь моск выела- пришлось изучать этот вопрос.

 Отправлено: 17.08.10 15:35. Заголовок: А наша нормально отн..

А наша нормально относиться, а почему неправильно, ведь закрывается вся сумма акта, а на разницу взаимозачет, мы ж акт и налоговые даем.и в 3кб показываем отдельной строчкой
И нам так свое время даже БУ ДУС свои генподрядные закрывал, а они круче поросячьего хвостика

 Отправлено: 17.08.10 16:09. Заголовок: Marinka , услуги ген..

Marinka , услуги генподряда не относятся на с/стоимость СМР. в калькуляции лежат лишь прямые и косвенные затраты на изготовление, ну ещё и + прибыль, и налоги и сборы.

 Отправлено: 17.08.10 14:24. Заголовок: Marinka :sm146: на..

Marinka наверное жара

Marinka пишет:

цитата:

субчик принес принес цеховую калькуляцию (еще раз цеховую) в которой последней строкой значицца "Отчисления на генподряд -2%".

в калькуляции такого быть не должно, 100%

 Отправлено: 17.08.10 14:26. Заголовок: Щось недопоняв ситуа..

Щось недопоняв ситуації, підрядник добавляє 2% тим самим збільшуючи вартість виробу, чи віднімає тим самим вказуючи що вже на етапі формування собівартості виробу врахував ваші генпідрядні?

 Отправлено: 17.08.10 14:41. Заголовок: Увеличил субчик в це..

Увеличил субчик в цеховой калькуляции на2%

 Отправлено: 17.08.10 14:53. Заголовок: Тоді поясніть йому, ..

Тоді поясніть йому, що генпідрядні - це не складова собівартості продукції, а плата субпідрядника за:
- забезпечення технічною документацією і фронтом робіт;
- координація виконання робіт;
- здійснення технічного нагляду;
- здійснення заходів техніки безпеки і охорони праці загального характеру;
- благоустрій і утримання технічного майданчика;
- прибирання і вивезення сміття;
- збереження зданих йому закінчених субпідрядником робіт до здачі об’єктів робочій комісії.

а перелік статей калькуляції він зможе знайти в ЦО №11 2006 р. на стор.35-46 і якщо він знайде там генпідрядні, то ви радо йому це пропустите

 Отправлено: 26.08.10 10:13. Заголовок: При выполнении работ..

При выполнении работ (услуг) согласно международного контракта (не бюджет), стоимость работ обязательно закрывать типовыми формами Кб-2 и Кб-3 или в произвольной форме Актом прийома выполненных работ. как правильно для бухгалтерии???

 Отправлено: 26.08.10 10:52. Заголовок: Скажем так, не знаю ..

Скажем так, не знаю як правильно, але стикнувся з подібною ситуацією (небюджет, німці, договір двома мовами одна колонка англійською, одна російською) так от німці форми КБ-2 і КБ-3 підписувати відмовились, акт виконаних робіт робили подібно договору (одна колонка російською, одна англійською) в акті вказували "етап робіт ххх виконаний в об’ємі 100% на суму ххх Евро, загальна сума виконаних в (місяць рік) робіт складає ххх Евро. Податкова перевірка була в березні цього року в т.ч. перевіряли і даний договір, претензій у перевіряючих не було.

Хоча можна попросити бухгалтерів, нехай вони проконсультуються у тих же податківців

 Отправлено: 26.08.10 13:11. Заголовок: <SashyK> Я ..

<SashyK> Я в принципі так і думала, дякую.

 Отправлено: 26.08.10 13:24. Заголовок: nataliK Не надо. То..

nataliK Не надо. Тоже сталкивалась. Довольно подробно делала экспорт exel по ресурсам, а ОПР и административные одной строкой как накладные , прибыль и НДС
Только если не с Россией,если Россия по их формам желательно
Единственная засада по налогообложению.Это нерезидент, предоплаты на валовый доход не относятся, доход только по факту. С фактом тоже проблема.
Работы должны быть оплачены в течение 90 календарных дней иначе на штрафы НБУ попадете о невозврате валютной выручки.

 Отправлено: 26.08.10 13:32. Заголовок: nataliK пишет: При ..

nataliK пишет:

цитата:

При выполнении работ (услуг) согласно международного контракта (не бюджет), стоимость работ обязательно закрывать типовыми формами Кб-2 и Кб-3 или в произвольной форме Актом прийома выполненных работ. как правильно для бухгалтерии???

если услуги, то кб3 не нужна, если договор подряда, то кб3 ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!! акт к ней можно в произвольной форме, причем все расчеты указывать в том числе и в гривнах, т.к. у нас только гривна является официальным платежным средством в большинстве случаев (если иностранцы просят, можно рядом справочно указать в у.е.). Это касается если условия договора распространяются на территорию Украины.

 Отправлено: 26.08.10 13:59. Заголовок: Вит Применение нор..

Вит

Применение норм национального законодательства, прежде всего Конституции Украины (статья 9), Закона Украины "О международных договорах " (статья 17), Закона Украины "О системе налогообложения " (статья 19), Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий" (статья 18.1), гарантируют преобладание норм международного права над национальным.

И попробуйте у итальянской или немецкой или даже турецкой фирмы 3кб подписать .А без подписи контр агента кому он нужен?
И в гривнах не надо , дело в том что оплата чаще всего таки в валюте, в бухгалтерии учитывается по дурацки , сначала на момент реализации по факту курс НБУ , потом по оплате на момент платежа, а курсовые разницы относятся на прибыль или убытки. А если валюту еще и продало предприятие то по тому курсу по которому продало. Слава богу обязательную продажу 50% валютной выручки отменили. Можно всю сумму на валютном счету держать , только по налогу на прибыль курсовые разницы все время пересчитывать

 Отправлено: 26.08.10 14:09. Заголовок: Zero пишет: И попро..

Zero пишет:

цитата:

И попробуйте у итальянской или немецкой или даже турецкой фирмы 3кб подписать

подписывал, правда только у турецких, в гривнах, договор был на английском и на украинском языках......
Zero пишет:

цитата:

И в гривнах не надо , дело в том что оплата чаще всего таки в валюте, в бухгалтерии учитывается по дурацки , сначала на момент реализации по факту курс НБУ , потом по оплате на момент платежа, а курсовые разницы относятися на прибыль или убытки

вот поэтому чтобы не было по дурацки, и было меньше геммороя, лучше в гривнах Вы же в статистику отчет с выполнением с кб3 в евриках не понесете и на баланс готовое здание в уе тоже не поставите

 Отправлено: 26.08.10 14:29. Заголовок: И что турки у себя п..

И что турки у себя покупали гривну для перечисления ? Или это все таки ДП или представительство было?И обязательное требование для международного договора открытие валютного счета, хоть в рублях у нас и такое было(три счета рубли, евро и доллары) привязок у нас на старой работе много было.
Есть закон о Международных договорах, одно из пожеланий по поводу оплаты между контрагентами в валюте 1 категории(то бишь конвертируемой)

Так приходуется то в гривнах, валюта просто на субсчете учитывается на предмет курсовых разниц, и справка ессно в гривнах

 Отправлено: 26.08.10 14:44. Заголовок: турки у нас подрядчи..

турки у нас подрядчиками были, захотели работать - поэтому приняли наши правила игры, и расчитывались мы с ними гривной за строительные работы. ПСД была в единичных расценках с учетом стоимости материалов. Закрывали СМР по КБ3 и акт с обьемами и единичными расценками.

 Отправлено: 26.08.10 14:50. Заголовок: Вит Интересно страшн..

Вит Интересно страшно, ничего если подробности спрошу?

А счет в каком банке был куда деньги перечисляли в украинском или турецком?Если в украинском, что-то тут они зарегистрировали. А если в турецкий гривны перечислять так тож разрешение НБУ надо. Страшно у нас не любят когда деньги куда за бугор идут

Меня почему это интересует, ведь в ХК сказано

Раздел VІІ: Внешнеэкономическая деятельность - Законодательство и право
Глава 37: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 377. Понятие внешнеэкономической деятельности

1. Внешнеэкономической деятельностью субъектов хозяйствование есть хозяйственная деятельность, которая в процессе ее осуществления требует пересечение таможенной границы Украины имуществом, указанным в части первой статье 139 этого Кодекса, и/или рабочей силой.
Явно же ваш случай,

 Отправлено: 26.08.10 14:22. Заголовок: И еще Согласно у..

И еще
Согласно установленному ст.524 ГКУ, обязательство (денежное) должно быть выражено в денежной единице Украины — гривне. То же касается и денежных обязательств участников хозяйственных отношений. Согласно части второй ст.198 ХКУ такие обязательства выражаются и подлежат оплате в гривнах. Поскольку денежные обязательства возникают на основании хозяйственного договора, то законодатель закрепил в части второй ст.189 ХКУ вышеуказанное правило и относительно договоров: «цена определяется в договоре в гривнах».
Определение цены договора в другой валюте должно согласовываться ст.198 ХКУ, согласно которой «денежные обязательства могут быть выражены в иностранной валюте только в случаях, если субъекты хозяйствования имеют право проводить расчеты между собой в иностранной валюте…». Обычно расчеты в иностранной валюте проводятся во внешнеэкономической деятельности, на что прямо указывается в части второй ст.189 ХКУ: «цены во внешнеэкономических договорах... могут определяться в иностранной валюте с согласия сторон».

 Отправлено: 26.08.10 15:08. Заголовок: деньги перечисляли в..

деньги перечисляли в отделение банка, которое находилось на территории Украины (город уже непомню). Скорее да, какое то представительство открывали, т.к. потом оформляли своим ИТР и рабочим рабочие визы. Но з/п турки получали баксиками, причем если перевести в грн. - то раза в два- три больше чем тогда платили наши строители своим рабочим, а некоторые расценки были даже ниже чем украинские.

 Отправлено: 26.08.10 15:17. Заголовок: Вит А мы в Приднестр..

Вит Пасиб!Это у меня больная тема, и раньше у меня такое было, а теперь же я в иностранной компании тружусь

А мы в Приднестровье строили, вот у нас монтажники сначала радовались , там официциальные командировочные 50енотов и фирма еще паспорта иностранные пооформляла, требуется такое для Молдавии. А потом как посидели в том Тирасполе 4 месяца безвыездно И жены к директору нашему приходили, такие разборки устраивали

 Отправлено: 26.08.10 15:30. Заголовок: там у них рабочие пе..

там у них рабочие периодически менялись, одих привозили, других увозили, видно жены тоже разборки устраивали ИТР нет, из наших там только были секретарь, бухгалтер, сметчица и переводчик, хотя переговоры и переписка вся велись на русском

 Отправлено: 26.08.10 15:38. Заголовок: Вит Zero Большое сп..

Вит Zero Большое спасибо за обсуждение вопроса. Я думаю не лишнее будет дать стоимость в грн. и евриках (в моем случае), как сказал Вит. По контрактам на поставку материалов работаем давно, ньюансы знаем, а вот на услуги, работы будем заключать впервые.

 Отправлено: 26.08.10 16:13. Заголовок: nataliK На междунар..

nataliK Завсегда пожалуйста
"По усмотрению контрагентов договора (контракта) валюта цены за единицу товара может быть установлена в валюте страны экспортера, импортера или в валюте третьей страны. В избранной валюте обязательно выражается общая стоимость товаров, которые поставляются по данному внешнеэкономическому договору (контракту). Что касается валюты платежа, то она является обязательным атрибутом внешнеэкономического договора (контракта), поскольку определяет валюту, в которой будет производиться оплата за товары по этому договору (контракту). При этом валюта платежа не обязательно должна совпадать с валютой, в которой выражена цена единицы товара и общая стоимость товаров по контракту."

Можно так ,но не удобно же, EURO как блоха скачет, каждый транш все равно потом по курсу пересчитывать

Лучше бы если сумма договора устанавливалась в валюте платежа, а вот валюта платежа обязательно оговаривается в Договоре, гривны можно справочно дать если платят Вам в EURO

Вот еще одна ссылочка по теме

http://www.trais.com.ua/docs/polozhenie_ru.htm<\/u><\/a>

 Отправлено: 27.08.10 08:47. Заголовок: Zero А ссылка непло..

Zero А ссылка неплохая, может ее в Полезные ссылки?

 Отправлено: 06.09.10 10:35. Заголовок: Прямо и не знаю, в к..

Прямо и не знаю, в какую тему написать вопрос
ну да ладно, пишу тут:

Где, в каких нормативных документах пространно пишется о том, в каком случае сооружение объекта относится к строительству в городской черте, а в каком - к строительству в сельской местности?

 Отправлено: 06.09.10 11:30. Заголовок: там, где пишется наи..

там, где пишется наименование стройки (титула). Примерно так: строительство ....................., в г. Донецке (или поселок такой-то, Донецкой обл.)

 Отправлено: 06.09.10 11:37. Заголовок: Аэронаташа В смысле ..

Аэронаташа В смысле по каким признакам это в городе или в селе , Там в ДБН про правила застройки что-такое было сейчас на предмет более точно покопаюсь в базе

 Отправлено: 06.09.10 11:42. Заголовок: Аэронаташа пишет: Г..

Аэронаташа пишет:

цитата:

Где, в каких нормативных документах пространно пишется о том, в каком случае сооружение объекта относится к строительству в городской черте, а в каком - к строительству в сельской местности?

проект Ваш докУмент , там все четко написано где находится стройка - в городе, или в области.

 Отправлено: 06.09.10 14:06. Заголовок: Вит немного не так:..

Вит немного не так:
1) есть к ДБН Д.1.1-1-2000 приложение 12 (справочное) "Усреднённые показатели для определения размера сметной прибыли", п.14 делится на подпункты - в городской зоне и в сельской местности.
2) есть приложение 15 "Средние расстояния перевозок строительных материалов, изделий и конструкций", где в графе "месторасположение стройки" написано - города (указано расстояние 30 км.) и сельская местность (указано расстояние 80 км).

Надо знать, что относится к городской зоне, а что к сельской местности, хочется найти чёткую юридическую трактовку понятий этих. И в пределах какого расстояния. И каким документом это регламентируется.

Вит иногда в проекте это не указано чётко. Или вот ещё вариант - один из объектов стройки находится на территории одного из сельсоветов одного из районов области, но при этом попадает в 30-километровую зону от границы городской черты - к городской или сельской местности он тогда относится?

 Отправлено: 06.09.10 14:45. Заголовок: Аэронаташа В свете э..

Аэронаташа В свете этого , по идее должно быть четкое объяснение пригородных зон и площади сел, я вот читая этот ДБН для себя почерпнула , что в площади села учитывается и все поля и др. угодья, а город это только плюс 300м от застройки, а дальше пригородная зона , Выложу ка я весь ДБН

 Отправлено: 06.09.10 18:05. Заголовок: Аэронаташа пишет: В..

Аэронаташа пишет:

цитата:

Вит немного не так: 1) есть к ДБН Д.1.1-1-2000 приложение 12 (справочное) "Усреднённые показатели для определения размера сметной прибыли", п.14 делится на подпункты - в городской зоне и в сельской местности. 2) есть приложение 15 "Средние расстояния перевозок строительных материалов, изделий и конструкций", где в графе "месторасположение стройки" написано - города (указано расстояние 30 км.) и сельская местность (указано расстояние 80 км).

почему не так? Вы думаете, что при составлении проекта проектанты не руководствуются действующими нормативными документами
У каждого города есть свои границы, даже у городов районного значения, можно взять карту конкретной области и увидеть эти границы, все остальное включая п.г.т это сельская местность, на картах областей города, поселки и села выделены разными обозначениями. По поводу перевозок: можно и в городе возить на 15 км, а за чертой - 110 км (мы возили бетон с добавками на стройку, ближе завода не было)
тут правда может нестыковочка выйти, если скажем часть ЛЭП (трубопровода) проходит в черте города а часть за городом, тогда как правильно прибыль и админрасходы посчитать поэтому мое ИМХО - нужно привязываться к титулу, написно в поясниловке к проекту что стройка в городе - 2,84 в п.г.т. или селе 3,77.

 Отправлено: 06.09.10 13:51. Заголовок: Аэронаташа Ковырялас..

Аэронаташа Ковырялась весь обед в свое удовольствие, самой было интересно

Единственное что более менее близко это Д БН 360 - 92 "ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ" сейчас вместо него будет ДБН Б.2.2-1-01 (не поняла я регистрационный номер есть, а числиться в проектах) там есть такая табличка(что в том что в этом)
http://zalil.ru/29642065<\/u><\/a>
т.е по принципу количества жителей, заодно выяснилось, что административно -территориальное деление Украины заложено в Конституции,ст 136, но там только области и их названия .
а вот закон " Об административно-территориальном устройстве Украины " где по идее расписывались все территории на предмет властных полномочий , т.е местный совет(сельский, городской и т.п и подвластные территории) был рассмотрен еще в 1997 г но не принят .(Т.е по принадлежности территории к местному совету можно было бы точно определить, что это)
Вроде никому это не выгодно с точки зрения голосования,есть ситуации когда на территории одного села несколько сельсоветов.

 Отправлено: 14.09.10 09:48. Заголовок: Кто может помочь? Мн..

Кто может помочь?
Мне нужен шаблон письма на получение тендерной документации. Может кто писал.
А то Заказчик попался сильный буквоед.
Спасибо!

 Отправлено: 14.09.10 10:03. Заголовок: Милла Тут есть точн..

Милла
Тут есть точно http://e-tenders.com.ua/templates/?article=423<\/u><\/a> ,
а вот тут вообще много чего хорошего и полезного http://www.tenderhelp.net/doc/<\/u><\/a>

 Отправлено: 14.09.10 10:09. Заголовок: Zero Огромное спас..

Zero

Огромное спасибо за ссылки!!!

 Отправлено: 21.09.10 10:10. Заголовок: Потерялась в трех со..

Потерялась в трех соснах: в каком документе черным по белому написано, что для проведения капитального ремонта нужен проект ( бюджет)?
И еще: "Перелік об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи, затвердженого наказом Держбуду України від 12.11.2003 N 187 ( z1129-03 ) та
зареєстрованого в Мін'юсті України 8 грудня 2003 р. за N 1129/8450" отменили, теперь ВСЕ на экспертизу?

 Отправлено: 21.09.10 11:11. Заголовок: Sol6ka :sm12: Вмес..

Sol6ka Вместо наказа Держбуда України від 12.11.2003 N 187 ( z1129-03 ) теперь наказ Мінрегіонбуду від 08.04.2009N 145 ( z0491-09 ) та зареєстрованого Міністерством юстиції05.06.2009 за N 491/16507 и разъяснения к нему Л И С Т 15.07.2009 N 9/11-1063
Вот эти документы
Новий перечень
http://zalil.ru/29706299<\/u><\/a>
Разъяснения к нему
http://zalil.ru/29706306<\/u><\/a>
А относительно того где написано про то что капитальный ремонт нужен проект , такой Приказ откопала
http://zalil.ru/29706311<\/u><\/a>
По логике если в перечне на выдачу АПЗ есть, то проект обязательно

 Отправлено: 21.09.10 12:55. Заголовок: да вроде и логично, ..

да вроде и логично, но неопределенно))) допустим есть бюджетное финансирование по статье капитальный ремонт, к примеру, пола, вот по логике делай и проект, и экпертизу... облегчают нам жизнь?)))

 Отправлено: 21.09.10 13:27. Заголовок: mikaella2007 Я отпр..

mikaella2007
Я отправила
Sol6ka Но не всякий же проект экспертиза делается, там для кап ремонта достаточно много пунктов на которые не надо экспертизу проходить

 Отправлено: 21.09.10 16:12. Заголовок: кап ремонта достаточ..

цитата:

кап ремонта достаточно много пунктов на которые не надо экспертизу проходить

не вошла я в тот список со своим ремонтом лифтов )))

 Отправлено: 21.09.10 16:12. Заголовок: кап ремонта достаточ..

цитата:

кап ремонта достаточно много пунктов на которые не надо экспертизу проходить

не вошла я в тот список со своим ремонтом лифтов )))