Отправлено: 20.07.10 16:27. Заголовок: Договор подряда, договор на проектные работы, тендерная документация, офферта

Задаем вопрос получаем ответ

 Отправлено: 28.10.10 13:41. Заголовок: Переношу, мало ли ко..

Переношу, мало ли кому еще сгодится
http://avk3.borda.ru/?1-0-0-00007774-000-0-0-1288182571<\/u><\/a>

 Отправлено: 20.07.10 16:51. Заголовок: Договір підряду на к..

Договір підряду на капітальне будівництво N ______

м. _______________________
"___" ____________ 20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю __________________________, (надалі іменується "Замовник"), в особі директора __________________________ ____________________________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і
_________________________________________________________________, (надалі іменується "Підрядник") в особі директора _________________________ _____________________________________________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,
які спільно за текстом цього Договору іменуються "Сторони", а кожне окремо "Сторона", уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет договору
1.1. Підрядник зобов'язується виконати роботи з будівництва _____________________________________________________________________
на вул. ___________________, N ___ у місті _______________ (далі - Об'єкт) згідно із затвердженою проектною-кошторисною документацією (далі - Роботи Підрядника), здати в експлуатацію Об'єкт у встановлений термін.
1.2. Замовник зобов'язується надати Підряднику будівельний майданчик, проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування будівництва, прийняти завершений будівництвом об'єкт і повністю сплатити вартість виконаних робіт у порядку і в розмірах, передбачених цим Договором та додатками до нього.

2. Термін виконання робіт
2.1. Терміни виконання етапів Робіт Підрядником за цим Договором передбачено Графіком проведення робіт (додаток N 1)1
2.2. Загальний термін виконання робіт відповідає моменту введення Об'єкта в експлуатацію.
2.2.1. Термін введення Об'єкта в експлуатацію - не пізніше "__" _______________ року.
2.3. Підрядник має право достроково виконати свої зобов'язання за договором.
2.4. Відповідальність за дотримання субпідрядними організаціями термінів та якості виконаних субпідрядними організаціями робіт несе Підрядник.
2.5. Датою закінчення виконання Робіт Підрядника за цим Договором є дата введення Об'єкта експлуатацію.

3. Права й обов'язки сторін
3.1. Підрядник зобов'язується:
3.1.1. Почати будівництво не пізніше ___ календарних днів після надання будівельного майданчика та проектно-кошторисної документації.
3.1.2. Виконати своїми силами і коштами, зі свого матеріалу, якісно та у встановлений термін передбачені цим Договором Роботи Підрядника відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації і здати в експлуатацію Об'єкт не пізніше "__" ___________ 20__ року.
3.1.3. Надавати Замовнику документи, що підтверджують якість матеріалів та обладнання, що використовуються.
3.1.4. Підрядник гарантує відповідність якості матеріалів і обладнання, що використовуються ним для виконання Робіт Підрядника, вимогам до якості матеріалів та обладнання, затвердженим проектною документацією.
3.1.5. При виконанні Робіт дотримуватись на будівельному майданчику всіх необхідних заходів протипожежної безпеки, техніки безпеки, з охорони праці та охорони довкілля протягом всього періоду виконання Робіт до здачі Об'єкта в експлуатацію Замовнику, відповідно до норм та правил, що діють в Україні.
3.1.6. Виконати Роботи за цим Договором із дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні.
3.1.7. Оформити відповідно до чинних нормативних документів України виконавчу документацію, акти прихованих робіт, протоколи випробувань та інші документи компетенції Підрядника, необхідні для здачі Об'єкта в експлуатацію.
3.1.8. Забезпечити збереження матеріалів та обладнання, а також результату виконаних Робіт до здачі Об'єкта в експлуатацію.
3.1.9. Щомісяця надавати Замовникові акти виконаних робіт.
3.1.10. До здачі Об'єкта в експлуатацію передати Замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали й обладнання.
3.2. Підрядник має право:
3.2.1. Отримувати оплату за виконані роботи у розмірах; в терміни, передбачені цим Договором.
3.2.2. Залучати за власним вибором до виконання визначених обсягів робіт субпідрядні спеціалізовані будівельні та інші організації.
3.3. Замовник зобов'язується:
3..1. Передати Підряднику будівельний майданчик не пізніше __ календарних днів після набрання чинності цим Договором.
3.1.2. До початку виконання робіт забезпечити Підрядника затвердженою проектно-кошторисною документацією і всіма необхідними документами, що дозволяють виконання Робіт.
3.1.3. До початку виконання робіт зробити передоплату в розмірі __ % від загальної вартості робіт на поточний рахунок Підрядника.
3.1.4. Прийняти результати Робіт за цим Договором у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
3.1.5. Сплатити вартість виконаних Підрядником Робіт за цим Договором у порядку та в обсягах, передбачених Розділом 4 цього Договору.
3.4. Замовник має право:
3.1.1. У будь-який час здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю Робіт, що виконуються Підрядником, дотриманням термінів їх виконання, якістю матеріалів та обладнання, що надаються Підрядником, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника.
3.1.2. За своїм вибором вимагати безоплатного виправлення недоліків у виконаних Роботах або відшкодування понесених ним необхідних витрат з виправлення своїм коштом недоліків Робіт або відповідного зменшення винагороди за Роботи, якщо Підрядник припустився відхилень від умов цього Договору, які погіршили результат Робіт, або допустив інші недоліки при виконанні Робіт.

4. Сума договору та порядок розрахунків
4.1. Загальна сума цього Договору складається з витрат Підрядника та вартості Робіт, що виконуються Підрядником за цим Договором.
4.1.1. Загальна попередня сума цього Договору - ________________ грн. (____________________________________________________________________).
4.2. Загальна остаточна сума цього Договору буде додатково узгоджена Сторонами в Додатку до цього Договору на основі узгодженого Сторонами кошторису з урахуванням зауважень та змін у процесі будівництва.
4.3. Вартість окремих етапів робіт за цим договором визначається у Додатку2.
4.4. Зміна вартості робіт або матеріалів, вказаних у Кошторисному розрахунку, можлива тільки у разі внесення Замовником змін до робочого проекту або Дизайн-проекту або подорожчання матеріалів, виробів і конструкцій, підтвердженого документально, та оформляється додатковою угодою до цього Договору.
4.5. Оплата за цим Договором здійснюється Замовником Підряднику згідно з Графіками платежів платіжними дорученнями на поточний рахунок Підрядника у національній валюті України з урахуванням фактично виконаних обсягів робіт Підрядником на підставі актів виконаних робіт.
4.6. Остаточний розрахунок з Підрядником здійснюється протягом __ робочих днів після здачі Об'єкта в експлуатацію і підписання акта державної комісії про здачу Об'єкта в експлуатацію.
4.7. При недотриманні Підрядником Графіка виконання робіт Замовник має право відповідно зменшити суму платежу на величину невиконаних робіт, при цьому терміни виконання і закінчення Робіт Підрядника не змінюються.
4.8. Уразі припинення Робіт за цим Договором з ініціативи Підрядника, він зобов'язаний протягом 3-х банківських днів з дня отримання письмової вимоги Замовника повернути суму авансових платежів, зроблених Замовником, за вирахуванням вартості проведених робіт і встановлених на об'єкті конструкцій. Підрядник також відшкодовує Замовникові всі збитки, пов'язані з припиненням Договору і сплачує штраф у розмірі ___ % від загальної вартості Робіт Підрядника, за актом зупинення або припинення Робіт.
4.9. У разі необхідності проведення робіт, не передбачених в цьому Договорі, перелік таких робіт, їх вартість, графік виконання робіт та графік платежів будуть зафіксовані сторонами у Додаткових угодах до Договору, які є невід'ємною частиною Договору.

5. Порядок здавання та приймання робіт
5.1. Приймання-передача виконаних робіт оформляється актами приймання-передачі, підписаними обома сторонами.
5.1.1. Акти приймання-передачі щомісяця подаються Підрядником Замовнику.
5.2. Здавання в експлуатацію об'єкта загалом оформляється актом, дата підписання якого Сторонами визначає момент передачі об'єкта у власність Замовника.
5.3. Замовник зобов'язаний прийняти роботи, виконані Підрядником, не пізніше ___________ календарних днів з дня отримання від Підрядника акта виконаних робіт.
5.4. У випадку мотивованої відмови Замовника прийняти виконані роботи Сторонами складається акт з переліком претензій Замовника, в якому вказуються терміни усунення недоліків у виконаних роботах.

6. Гарантійні терміни
6.1. Гарантія на виконані Роботи Підрядника встановлюється з дати введення Об'єкта в експлуатацію і становить ___ (__________________________) років.
6.2. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки (дефекти), несправності, виявлені протягом гарантійного строку, вказаного у п. 6.1 цього Договору.
6.3. Перелік недоліків визначається актом про дефекти, складеним Сторонами.
6.3.1. У акті про дефекти фіксуються дата виявлення недоліків і строки їх усунення.
6.4. У разі усунення недоліків (дефектів) у Роботах Підрядника в період гарантійного строку, які зупиняють роботу Замовника на період їх усунення, гарантійний строк обчислюється заново з дня усунення недоліків.
7. Страхування ризиків
7.1. Підрядник зобов'язаний протягом ___ календарних днів з дня укладення цього Договору за свій рахунок застрахувати ризики:
7.1.1. що виникають при транспортуванні матеріалів, пристроїв, конструкцій та виробів від місця їх вивантаження до будівельного майданчика;
7.1.2. що пов'язані зі збереженням виконаних робіт, матеріальних цінностей, розмішених на будівельному майданчику, від вогню та стихійного лиха у період від початку робіт на об'єкті до моменту здачі його в гарантійну експлуатацію;
7.1.3. що виникають відповідно до законів про охорону праці.
7.2. Підрядник зобов'язаний передати Замовникові копії страхових полісів та підтвердження сплати страхових платежів протягом __ днів з моменту підписання цього Договору.

8. Відповідальність сторін
8.1. За невиконання або неналежне виконання узятих на себе зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у порядку та на умовах, зазначених у цьому Договорі, а саме:
8.1.1. Відповідальність Підрядника:
А) за порушення терміну введення Об'єкта в експлуатацію, вказаного у п. 2.1. Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у сумі __________ грн. (__________________________________________) за кожен день прострочення;
Б) за неякісне виконання Робіт Підрядника, передбачених цим Договором, Підрядник зобов'язаний виправити їх за свій рахунок або відшкодувати Замовнику вартість витрат на виправлення неякісно виконаних робіт у повному обсязі;
В) сплата штрафу не звільняє Підрядника від обов'язку належного виконання зобов'язань за цим Договором;
Г) уразі порушення Підрядником терміну введення в експлуатацію Об'єкта, вказаного у п. 2.1 цього Договору, більш ніж на ___ (_______________________) календарних днів Замовник має право на розірвати Договір, та вимагати компенсацію збитків і стягнення штрафних санкцій, передбачених Договором та чинним законодавством України, що виникли у зв'язку з порушенням термінів введення Об'єкта в експлуатацію.
8.1.2. Відповідальність Замовника:
А) за невчасне здійснення розрахунків Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми нездійсненого платежу на користь Підрядника за кожен день прострочення.

9. Форс-мажор
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору і спричинені подіями надзвичайного характеру, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти їм розумними заходами (форс-мажор).
9.2. При настанні і (або) припиненні вказаних у п. 9.1. цього Договору обставин Сторона, яка довідалася або повинна була довідатися про цей факт, повідомляє іншу Сторону протягом ___ (_______________________) діб, додавши відповідне підтвердження (свідоцтво, видане торговельно-промисловою палатою, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили).
9.3. За відсутності своєчасного повідомлення винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні іншій Стороні неповідомленням або невчасним повідомленням про настання обставин непереборної сили.
9.4. Настання форс-мажорних обставин збільшує строк виконання Договору на період їх дії.

10. Порядок розгляду спорів
10.1. При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей за цим Договором або у зв'язку з ним Сторони застосовують досудове врегулювання спорів.
10.2. Спори та розбіжності у рамках цього Договору, не врегульовані сторонами в досудовому порядку, передаються на розгляд суду.

11. Інші умови
11.1. Сторони зобов'язані у триденний строк з дня підписання цього Договору обмінятися листами із зазначенням офіційних представників Сторін та їхніх повноважень з виконання цього Договору.
11.2. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін.
11.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути зроблені у письмовій формі та підписані Сторонами.
11.3.1. Зміни і доповнення додаються до цього Договору і є його невід'ємною частиною.
11.4. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.
11.5. Підрядник є платником податку на прибуток на загальних підставах.
11.6. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
11.7. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

12. Юридичні адреси, реквізити і підписи сторін

ЗАМОВНИК
Директор

______________________

(М. П.)
ПІДРЯДНИК

Директор
______________________

(М. П.)

1 Зразок наводиться без додатків


Зразок договору складено станом на 01.01.2009 р.

 Отправлено: 20.07.10 16:53. Заголовок: ДОГОВІР ПІДРЯДУ НА ..

ДОГОВІР ПІДРЯДУ
НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ІЗ МАТЕРІАЛІВ ЗАМОВНИКА
м. ________________________
"___" ____________ 200_ р.

________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони, та
______________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Підрядник") в особі ____________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншої с сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір підряду на виготовлення продукції із матеріалів Замовника (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. На умовах даного Договору Підрядник зобов'язується на власний ризик виконати роботи, визначені у п. 2.1 цього Договору (надалі іменуються "роботи"), щодо виготовлення наступної продукції із матеріалів Замовника: _____________________________________________________ (надалі іменується "продукція"), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Підрядником роботи (продукцію).

2. ОБСЯГ ТА ВИДИ РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ПІДРЯДНИКОМ
2.1. Підрядник зобов'язується забезпечувати систематичне виробництво (тобто ____________________________________) продукції в загальному обсязі ___________ партій по _______________ одиниць продукції кожна на виробничих площах Підрядника, які знаходяться за адресою ____________________________.

3. ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ПРОДУКЦІЇ
3.1. Кількісні і якісні характеристики продукції визначаються Замовником на кожну її партію шляхом надання окремої специфікації Підряднику в строк ____________.
3.2. Строки виробництва окремої партії продукції та строки її передання Замовнику визначається Замовником шляхом передання Підряднику специфікації по факсу або поштою в строк ________________, але не можуть бути меншими: _______________ - для виробництва партії продукції, _________________ - для передання партії продукції Замовнику.
3.3. Якість продукції повинна відповідати вимогам Замовника, викладеним у ________________ та вимогам, встановленим чинним законодавством України.
3.4. Підрядник зобов'язаний суворо виконувати всі вказівки Замовника з приводу виробництва продукції, які надаються Замовником шляхом _____________ в строк ____________________.
3.5. Підрядник зобов'язаний негайно інформувати Замовника в тому випадку, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує якості продукції, шляхом ______________.

4. УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
4.1. Роботи виконуються із матеріалів Замовника, які визначені у Додатку N ___ до цього Договору. Матеріали, які не були надані Замовником, але є необхідними для виконання робіт, надаються Підрядником.
4.2. Замовник надає Підрядникові матеріали для виконання робіт шляхом ___________________ у _________________ строк.
4.3. Якість матеріалів Підрядника, що використовуються ним для виконання робіт за цим Договором, повинна відповідати вимогам Замовника.
4.4. Норми витрат матеріалу Замовника визначені у ________________. Підрядник відповідає за неправильне використання матеріалів, наданих Замовником. Підрядник зобов'язаний надати Замовникові звіт про використання матеріалів Замовника у _____________ строк шляхом _________________ та повернути Замовникові залишок відповідних матеріалів та основні відходи шляхом _____________ у _____________ строк. За порушення своїх обов'язків, що визначені у цьому пункті Договору, Підрядник несе наступну відповідальність: _________________________________________.
4.5. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) матеріалу до настання строку здавання Підрядником визначених цим Договором робіт несе Сторона, яка надала матеріал, а після настання цього Строку - Сторона, яка пропустила строк.
4.6. Підрядник протягом 10-ти календарних після набрання чинності цим Договором надає Замовнику необхідну проектну документацію: креслення, зразки, а також інші необхідні документи для ознайомлення з процесом виконання робіт, а Замовник протягом 5-ти календарних днів погоджує цю проектну документацію і в разі необхідності для покращення якості виробів надає додаткову (технічне завдання).
4.7. Підрядник зобов'язується забезпечити Замовнику необхідні умови для ознайомлення з виконанням робіт, які включають в себе і перевірку технологічних процесів шляхом ________________ в строк __________________.
4.8. Устаткування, обладнання та необхідні умови для виконання робіт повинні бути надані (забезпечені) Підрядником, але в разі необхідності (тобто за умови, що ___________________) можуть бути надані (забезпечені) Замовником шляхом _____________ в строк _________________.
4.9. У випадку неякісності наданого Замовником відповідно до умов цього Договору матеріалу Замовник зобов'язаний зробити заміну матеріалу протягом 10-ти діб з моменту повідомлення його про це Підрядником.

5. ЦІНА РОБОТИ
5.1. Ціна роботи за цим Договором визначається у твердому кошторисі, який є Додатком N ___ до цього Договору, та включає в себе відшкодування витрат Підрядника та плату за виконані ним роботи.
5.2. Витрати Підрядника відшкодовуються йому Замовником в порядку _________ в строк _____________.
5.3. Плата за виконані Підрядником роботи сплачується шляхом _______________ в строк _____________________.
5.4. За дострокове виконання робіт більш ніж на 15 днів Замовник здійснює Підряднику доплату в розмірі ____________ шляхом _________________.

6. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ
6.1. Підрядник зобов'язується розпочати виконання робіт протягом ___________ з моменту надання йому матеріалів Замовника відповідно до ст. 4 цього Договору, завершувати роботи з виробництва конкретної партії продукції та передавати таку партію Замовнику шляхом __________ в строк, передбачений в п. 3.2 цього Договору.
6.2. Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов'язаний письмово повідомити Замовника про готовність продукції до здавання протягом 3-х календарних днів.
7. КОНТРОЛЬ ЗАМОВНИКА ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ
7.1. Підрядник зобов'язується в строк ________ інформувати Замовника про хід виконання робіт шляхом________________.
7.2. Замовник має право в будь-який час перевірити хід та якість робіт, що виконуються Підрядником, не втручаючись у його діяльність.

8. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ
8.1. Приймання-передача продукції здійснюється Сторонами за Актом приймання-передачі окремої партії продукції протягом ________ з моменту повідомлення Замовника про готовність чергової партії до приймання у визначеному в Додатку N ___ до цього Договору порядку.
8.2. Приймання-передача продукції здійснюється за адресою: ____________________________________.

9. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК
9.1. Гарантійний строк на продукцію за цим Договором складає ________ з моменту передання відповідної партії продукції в порядку, встановленому в ст. 8 цього Договору.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
10.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

11. ДІЯ ДОГОВОРУ
11.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.
11.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.11.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.
11.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
11.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
11.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
11.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
11.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України. До вищезазначених правовідносин можуть бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
12.2. На момент укладення цього Договору Підрядник та Замовник є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
12.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватись при тлумаченні умов цього Договору.
12.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
12.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
12.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
12.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
12.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ПІДПИСИ

За ПІДРЯДНИКА
Керівник ___________/_______/

м. п.

ЗАМОВНИК
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

СТОРІН

За ЗАМОВНИКА
Керівник __________/_______/

м. п.


Зразок договору складений станом на 01.01.2009 р.

 Отправлено: 20.07.10 16:54. Заголовок: ДОГОВІР ПІДРЯДУ З Т..

ДОГОВІР
ПІДРЯДУ З ТИМЧАСОВИМ ТРУДОВИМ (ТВОРЧИМ) КОЛЕКТИВОМ
м. _______________
"___" _____________ 200_ р.

________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _______________________________________, з однієї сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
та тимчасовий трудовий (творчий) колектив (надалі іменується "ТТК") в особі
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє від імені і є уповноваженим представником _________________________ __________________________ на підставі __________________________________, з іншої сторони,
уклали цей Договір підряду з тимчасовим трудовим (творчим) колективом (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ТТК зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, виконати наступну роботу: ___________________________________ ______________________________________________________________________
(характер і вид робіт)
(надалі іменується "Робота") у відповідності із завданням Замовника.
1.2. ТТК виконує Роботу поетапно і здає Замовнику результати виконання окремих етапів Роботи у відповідності із завданням Замовника і календарним планом, що додані до цього Договору і є його невід'ємними частинами.
1.3. Загальний строк виконання Роботи:
початок _________________________________________________________
закінчення _______________________________________________________
ТТК має право достроково виконати і здати Роботу.
1.4. Результати виконання Роботи передаються ТТК Замовникові у вигляді ______________________________________________________________________. Окремі етапи Роботи оформляються: ______________________________________.
1.5. Проміжні та кінцеві етапи Роботи ТТК передає Замовнику: _________.
1.6. Робота вважається виконаною, а результати її виконання переданими Замовникові після підписання Акта приймання-передачі (технічного акта впровадження) представником Замовника і ________________________________ ______________________________________________________________________.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
2.1. Для виконання Роботи Замовник забезпечує ТТК необхідними приміщеннями, засобами, матеріалами, обладнанням і комплектуючими виробами у відповідності до доданого до цього Договору опису або іншим способом, обумовленим в додатках до цього Договору.
2.2. Замовник встановлює форму звітності.
2.3. Замовник зобов'язаний прийняти проміжні та кінцеві результати виконання Роботи протягом _______(_________) днів з моменту повідомлення ТТК про готовність.
2.4. Замовник виявляє допущені ТТК відхилення від умов виконання цього Договору або недоліки в Роботі, що погіршують її результати, і вимагає їх усунення в установленому цим Договором порядку.
2.5. Замовник зобов'язаний вчасно оплатити виконану згідно цього Договору Роботу.
3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ТТК
3.1. Члени ТТК виконують Роботу у вільний від основної роботи або навчання час.
3.2. Керівник ТТК, обраний загальними зборами його членів, організує весь процес виконання Роботи і несе персональну відповідальність за її результати, її реальне, належне, своєчасне і якісне виконання.
3.3. ТТК має право змінити свій склад рішенням загальних зборів, яке приймається більшістю голосів і затверджується представником Замовника.
3.4. ТТК несе матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввіреного йому Замовником майна.
3.5. ТТК представляє Замовнику звіти про виконану Роботу (проміжні та остаточний) в строки, встановлені в цьому Договорі (календарним планом).
3.6. ТТК зобов'язаний своєчасно і якісно виконати Роботу і передати Замовнику проміжні і кінцеві результати Роботи.
3.7. ТТК надає Замовникові звіт про використання матеріально-технічних ресурсів і повертає їх залишки.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
4.2. У випадку несвоєчасного початку виконання Роботи або її виконання з вагомими порушеннями строків, передбачених цим Договором (календарним планом) – прострочення виконання Роботи, Замовник має право достроково розірвати цей Договір з пред'явленням вимог до ТТК про відшкодування збитків.
4.3. У випадку допущення ТТК відступів від умов цього Договору або встановлення інших недоліків, що погіршили результати Роботи, Замовник має право зобов'язати ТТК усунути їх в ____________________ строк за рахунок ТТК.
ТТК відшкодовує Замовнику витрати, понесені ним на виправлення допущених ТТК порушень і недоліків в результатах Роботи.
При встановленні вказаних порушень, недоліків, що погіршили результати Роботи, винагорода ТТК зменшується на _____________________ грн. (відсотків).
4.4. При порушенні строків, встановлених цим Договором (календарним планом), ТТК виплачує неустойку в розмірі ______________ грн. за календарний день прострочення. Неустойка вираховується із суми винагороди ТТК.
4.5. За несвоєчасне надання Замовнику встановлених форм звітності ТТК виплачує неустойку в розмірі _________________ грн. за кожний день прострочення, але не більше _____________________ грн.
За неподання встановлених форм звітності ТТК виплачує неустойку в розмірі ___________________ грн. Неустойка вираховується із суми винагороди ТТК.
4.6. При наявності істотних недоліків на одному з етапів Роботи, що приводять до невиконання умов, встановлених пп. _____________ Договору, Замовник має право розірвати Договір без оплати виконаної Роботи з пред'явленням вимог про відшкодування збитків.
4.7. Сплата штрафних санкцій за цим Договором не звільняє Сторону від виконання взятих на себе обов'язків в натурі.
4.8. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

5. ВИНАГОРОДА ТТК І РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
5.1. За цим Договором Замовник виплачує ТТК _______________________
___________________ грн. шляхом ________________ протягом _______________ після закінчення Роботи і передання результатів робіт Замовникові.
5.2. Розподіл колективного заробітку ТТК здійснює самостійно.
5.3. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печаткою Замовника.
6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства. До вищезазначених правовідносин можуть бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Замовника.
7.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, якщо вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печаткою Замовника.
7.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
7.7. За ТТК цей Договір підписується _______________________________. Відповідний підпис вважається підписом ТТК як Сторони цього Договору.


РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Підписи

За ЗАМОВНИКА
Керівник _______________/_________/
м. п.

ТТК
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

сторін

За ТТК
__________________/__________/




Зразок договору складений станом на 01.01.2009 р.

 Отправлено: 20.07.10 17:01. Заголовок: (Фірмовий бланк або ..

(Фірмовий бланк або штамп із зазначенням повного найменування, поштових і платіжних реквізитів заявника претензії)
___________________________________
(повне найменування особи, якій ___________________________________
пред'являється претензія) ___________________________________
(поштові реквізити, телефон)
Дата "___" ____________ 200_ р.

ПРЕТЕНЗІЯ N ___
про прострочення виконання договору підряду

Сума цієї претензії становить ___________________________________ грн.
(зазначити суму претензії, в тому випадку, якщо
______________________________________________________________________
претензія підлягає грошовій оцінці, до претензії додати розрахунок суми претензії)
За Договором підряду від "___" ____________ ____ р. N ___________, укладеним між ________________ та ________________, передбачається обов'язок Підрядника _________________________________ здати в експлуатацію в "___" ____________ ____ р. наступний об'єкт:
______________________________________________________________________
(назва об'єкта)
Фактично виконання Підрядником взятого на себе зобов'язання мало місце із значним простроченням, оскільки будівництво ____________________________ було закінчено "___" ____________ ____ р. Відповідно, прострочення становило _____________________________________________, що підтверджується актом _____________________________ приймальної комісії.
На підставі ______________________________________________________
(вказати відповідні положення Договору та чинного законодавства)
Підрядник зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі ________ % від кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт за кожний день прострочення, а всього ___________________________________________________________ грн.
Вказану суму необхідно перерахувати на поточний рахунок Замовника N _____ у ___________________________________________________ в строк до "___" ____________ ____ р.

ДОДАТКИ:
(подається перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів)
1. _______________________________.
2. _______________________________.
3. _______________________________.
4. _______________________________.
5. _______________________________.
У разі, якщо визначені у претензії документи відсутні у іншої сторони, до претензії додаються оригінали документів, що підтверджують пред'явлені заявником претензії вимоги, або їх належним чином засвідчені копії.

Керівник
або його заступник

_____________________________
(підпис)
Виконавець
_____________________________
(прізвище, номер телефону)

Зразок претензії складений станом на 01.01.2009 р.

 Отправлено: 23.07.10 10:11. Заголовок: Участвуем в тендере...

Участвуем в тендере. Впервые сталкиваюсь с этим. Что? Куда? В какой форме?

 Отправлено: 23.07.10 12:41. Заголовок: Понимаю, жара, пятни..

Понимаю, жара, пятница... Но помогите чайнику! Начала читать законодательство, просветление есть, но только местами. Самый насущный вопрос: какую именно сметную документацию подавать заказчику? весь комплект ДЦ, СС или еще что-то?

 Отправлено: 23.07.10 13:23. Заголовок: Договірна ціна,Зведе..

Договірна ціна,Зведений кошторисний розрахунок,Дефектний акт,Пояснювальна записка,Локальний кошторис,Відомість ресурсів,Розрахунок загальновиробничих витрат.

 Отправлено: 23.07.10 13:31. Заголовок: и еще копии лицензий..

и еще копии лицензий и если есть рекомендации и краткий список Ваших построенных объектов

 Отправлено: 23.07.10 13:31. Заголовок: Дефектний акт проект..

цитата:

Дефектний акт

проект ведь есть, нужен и акт?...
И кстати, если в проекте есть работы, которые заказчик хочет сделать своими силами (никак не оформляя документально) можем ли мы в тендерном предложении не учитывать эти работы?

 Отправлено: 23.07.10 13:39. Заголовок: Sol6ka пишет: И кст..

Sol6ka пишет:

цитата:

И кстати, если в проекте есть работы, которые заказчик хочет сделать своими силами (никак не оформляя документально) можем ли мы в тендерном предложении не учитывать эти работы?

можете, только потом если Заказчик передумает, оформите допом, или указать в пояснительной записке, что такието работы подрядчик производит своими силами

 Отправлено: 23.07.10 14:18. Заголовок: что-то я вообще запу..

что-то я вообще запуталась с затратами на проектные работы и их экспертизой... В сметной проектной документации они есть, я их в тендере не включаю, а как заказчик их себе компенсирует тогда? или он и не должен за счет этих средств?

 Отправлено: 23.07.10 14:37. Заголовок: Sol6ka, а Ваше предп..

Sol6ka, а Ваше предприятие и проект разрабатывает?

 Отправлено: 23.07.10 14:43. Заголовок: Разрабатывало, ранее..

Разрабатывало, ранее был отдельный договор

 Отправлено: 23.07.10 15:33. Заголовок: Sol6ka пишет: Разра..

Sol6ka пишет:

цитата:

Разрабатывало, ранее был отдельный договор

Значит договор на проектирование заключался и оплачивался без тендера?

 Отправлено: 23.07.10 16:37. Заголовок: да, именно так, отде..

да, именно так, отдельно

 Отправлено: 23.07.10 16:56. Заголовок: Sol6ka пишет: да, и..

Sol6ka пишет:

цитата:

да, именно так, отдельно

Так чего Вы переживаете, это уже проблемы заказчика. Главное, чтобы Вы все свои затраты учли в тендерном предложении. Просмотрите подраздел. 3.2. ДБНа, чтобы ничего не упустить.

 Отправлено: 04.08.10 15:02. Заголовок: Передача объемов другому подрядчику

Ситуация:
Между заказчиком и подрядчиком есть договор, цена динамическая, где есть ориентировочная фиксация объема работ в м.кв.Вместо договорной цены приложен протокол согласования договорной цены, где в произвольной форме(exel)изложен перечень работ .Причем в каждой позиции сидят и материалы и конструкции и работы и накладные р-ды и прибыль и НДС без выделения.
Часть объемов наперед закрыто актом 2кб,(работы не выполнены) причем у Заказчика акт не проведен .
На данный момент заказчик хочет отдать часть объемов другому подрядчику (нам) по тому что первый срывает сроки и уже понятно что своими силами он работы к сроку не выполнит.
Вопроса три:
1. В договоре есть фраза что изменение объема работ возможно только по согласованию сторон и оформляются доп соглашением. Каким документом скорректировать объемы работ между двумя подрядчиками, если Договорной и ЛК к ней нет?
2. Как оформить передачу материалов? Ведь заказчик заплатил аванс допустим 10000 грн а первый подрядчик опроцентовался на 5000 грн, а на разницу говорит что купил материалы, хотя в договоре есть фраза , что материалы подрядчик покупает пропорционально ,а не на весь объем работ сразу.Деньги не вернет отдаст материалами, но ведь нет документа где есть эта стоимость материалов?
3. Как избежать двойного процентования объемов, ведь первый подрядчик наперед закрыл работы которые не сделал , а теперь они у нас, а минусовку делать нехочет , мотивируя что акт конца прошлого года и все материалы списаны?

В действительно суммы плюс три нолика от тех что я писала, мое руководство страшно хочет тут работать, а я не представляю не только как оформить документально, а уж как физически будем принимать вовсе аут.

 Отправлено: 04.08.10 15:26. Заголовок: Marinka 1. пущай за..

Marinka
1. пущай заказчик сам разбирается с предыдущим подрядчиком
2. Marinka пишет:

цитата:

но ведь нет документа где есть эта стоимость материалов

есть, если материалы действительно куплены, то пускай заказчик потребует две копии накладных (на отпуск товара и налоговую), если не предоставит, пускай возвращает аванс
3. Технадзор заказчика и прораб (нач.участка) первого подрядчика составляют фактическую ведомость объемов выполненных работ и подписывают, а директора ее утверждают.

 Отправлено: 04.08.10 15:39. Заголовок: Вит Пасиб :sm12: Ма..

Вит Пасиб
Материалы могут быть куда угодно куплены у них же не один объект.Но заказчик думать не хочет, он говорит так, хотите работать -сами решайте вопросы. На базе чего ведомость, нет сметы? есть очень укрупненная бумажка с тремя позициями. А те понятно всеми лапами упираются, очень им надо объемами делиться.